Загрузка...Договор на установку домофонной системы №
Договор на установку домофонной системы №
ООО «Бастион», в лице директора Давыдова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и жильцы подъезда №, квартиры с__ по__ , жилого дома по адресу: улица , дом , в лице уполномоченного представителя , действующей на основании решения общего собрания жильцов указанного подъезда, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в установленный настоящим договором срок произвести следующие работы:
— установить и передать в пользование ЗАКАЗЧИКУ домофонную систему: панель вызова, электромагнитный замок, блок питания, коммутатор (всё перечисленные компоненты , далее по тексту настоящего договора – домофон).
— установить и передать в собственность ЗАКАЗЧИКА металлическую дверь с дверным доводчиком и индивидуальные абонентские переговорные устройства (трубки) с подключением их к домофонной системе. Установка в квартирах индивидуальных абонентских переговорных устройств (трубок) производится на расстоянии не более 0,5 метров от входной двери.
1.2. Во исполнение настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сдать ЗАКАЗЧИКУ работы, а последний обязуется своевременно принять выполненные работы и оплатить их стоимость.
1.3. Установка металлической двери и домофона производится по адресу: г. Екатеринбург ,
ул. , дом № подъезд № квартиры —
1.4. При выполнении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет способы их выполнения.
1.5. .При установке металлической двери штукатурные работы и работы по бетонированию пола производятся ЗАКАЗЧИКом самостоятельно
1.6. Гарантийное и сервисное обслуживание домофона производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании отдельного договора с ЗАКАЗЧИКОМ.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1. Стороны установили следующие сроки проведения работ:
начало работ ___________ г.
окончание работ__________ г.
2.2. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ п.6.1. новый срок выполнения работ согласуется сторонами дополнительно.
2.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по согласованию
СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость металлической двери с доводчиком — 18 000 руб.
3.2. Стоимость установки и подключения к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире _____ руб.,
после подписания акта сдачи-приемки по прейскуранту.
3.3. Стоимость ключей:
— до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 100 руб./шт.
— после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ 150 руб./шт.
3.4. Оплата за металлическую дверь с доводчиком производятся ЗАКАЗЧИКОМ в два этапа:
1 этап – предоплата в размере 9000 руб., в момент подписания настоящего договора;
2 этап – окончательный расчет в размере 9000 руб. производится в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.
____________________/ П.П.Давыдов / _________________/ ________________/
3.5. Оплата за установку и подключение к домофону индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, производится жильцами индивидуально. В случае, если по истечении двух месяцев после установки и подключения индивидуального абонентского переговорного устройства (трубки) в квартире, оплата ИСПОЛНИТЕЛЮ не поступила, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отключить индивидуальное абонентское переговорное устройство (трубку) от домофонной системы, до полного погашения задолженности.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Срок действия договора исчисляется с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Отказ от настоящего договора до сдачи результата работы возможен лишь по соглашению сторон.
5. СДАЧА, ПРИЕМКА, УЧЕТ РАБОТ.
5.1. По завершении работ стороны подписывают двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся приложением к настоящему договору, который подтверждает факт выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по договору, а также отсутствие претензий ЗАКАЗЧИКА к результату работ.
5.2. По общему правилу при обоснованности претензий ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в десятидневный срок с момента подписания акта сдачи-приемки устранить недостатки.
6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
6.1. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ все условия для надлежащего выполнения им настоящего договора, включая доступ для производства работ в закрытые помещения: подвал, квартиры, коммуникационные щитовые в сроки выполнения работ, указанные в разделе 2 настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ в срок обязанности согласно п. 3.4. договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на удержание результата работ, в том числе с осуществлением отключения и/или демонтажа домофона до момента полного погашения задолженности ЗАКАЗЧИКОМ. После погашения задолженности ЗАКАЗЧИК дополнительно оплачивает повторный вызов, подключение и монтаж согласно Прейскуранту ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7.2. При несоблюдении сроков монтажа ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеня 0,01% от суммы предоплаты по договору за каждый день просрочки.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. Со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ допускается возможность факсимильной подписи.
8.2. Во всем, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
ИП Краморенко Александр Вячеславович в дальнейшем – Исполнитель, и жители подъезда №__________, с нумерацией квартир от __________ до _________________ в д. №________, расположенного по ул.________________________________________ в г. Севастополе, в дальнейшем – Заказчик с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а каждая отдельно — «Сторона»), действующие через поверенного Ф.И.О._________________________________________________________________, который (которая) действует в своих интересах и в интересах жителей подъезда на основании Договора поручения №___________/________-______ от «________» _______________ 201_______ г. заключили этот Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства за плату выполнить работы по установке комплекта домофонной системы, в дальнейшем по Договору ДС (домофонная система), с использованием своего материала и собственного комплекта центрального оборудования торговой марки «ЭЛТИС» ( VIZIT) (далее по тексту Работы).
1.2. ДС включает в себя Центральное оборудование (далее по тексту ЦО) и дополнительное оборудование — Устройства связи (далее по тексту УС).
В состав ЦО входят:
— новые металлические двери либо реконструкция металлических дверей заказчика.
— блок вызова абонента (квартиры);
— соединительный кабель и провода.
В состав УС входит – приборы связи (трубки, камеры и др. дополнительное оборудование), связанное с ЦО.
1.3. Исполнитель начинает работы по установке ДС, только при условии согласия на это не менее, чем 51% общего количества квартир в подъезде.
1.4. Заказчик к началу выполнения работ ознакомлен с внешним видом оборудования, порядком выполнения работ и способом установки оборудования.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Исполнителем работу.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Цена Договора составляет: _____________________ (____________________________________________________) руб., с учетом комплекта ключей из расчета ___________ _____(________________) ключ на каждую квартиру и дополнительные три ключа для коммунальных учреждений.
Стоимость для одной квартиры составляет _________________ руб.
2.2. Дополнительная плата к сумме договора за монтаж УС в зависимости от выбранной модели: УС: УКП7 — ______________ руб., УКП12 — _______________ руб. УКП 12м — ________ руб.
2.3. Дополнительная плата за изготовление дополнительного ключа _____________(____________________) руб./шт.
2.4. Цена Договора может быть изменена в случае возникновения технической необходимости установки дополнительного Центрального оборудования или иного дополнительного оборудования по желанию Заказчика.
2.5. Изменение цены договора возможно лишь в сторону ее увеличения с учетом стоимости дополнительно устанавливаемого оборудования.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Оплата по данному Договору осуществляется поэтапно, с внесением задатка в размере __________(_______________) руб.
3.2.Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить в срок не более 3-х дней с момента принятия Заказчиком работы и подписания акта приема- передачи выполненных работ.
3.3.Форма оплаты: наличный или безналичный расчет с предоставлением необходимых документов (квитанции) для финансового учета.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
4.1.Срок выполнения Работы по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента внесения задатка Исполнителю.
4.2.В случае возникновения в ходе выполнения установленных договором работ технических, технологических или других причин, влияющих на сроки выполнения заказа, Исполнитель имеет право продлить сроки выполнения работ, уведомив об этом Заказчика в срок 1-2 дней до установленной договором даты завершения предусмотренных договором работ.
4.3. В случае срыва выполнения заказа в связи с форс-мажорными обстоятельствами или по вине Заказчика (отсутствия электроснабжения на объекте, которое может подтверждаться справкой с ЖЭКа; отсутствия доступа к электросети; немотивированный отказ от принятия работ), Исполнитель не несет ответственности за невыполнение работ в установленный договором срок. Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение об изменении срока выполнения работ.
5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. Прием–передача выполненных работ осуществляется сторонами путем подписания акта выполненных работ в срок не
более 3-х дней с момента уведомления Заказчика о готовности Работы к приему.
5.2. Заказчик обязуется во время приема-передачи работ, определенных п. 1.1., настоящего договора, проверить их качество. В случае если Заказчик во время подписания акта приема-передачи работ не убедится в качестве выполненных работ, полагается, что работы Исполнителем переданы надлежащего качества.
5.3. В случае выявления недостатков относительно качества работ при проведении приема-передачи, Стороны обязуются подписать Акт о выявленных недостатках.
5.4. С момента подписания акта приема-передачи работ, Заказчик принимает результаты выполненных Работ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1. Собственными силами и средствами выполнить все Работы, предусмотренные п.1.1 в полном объеме и в установленный договором срок, а также установить на объекте собственные необходимые комплектующие изделия, материалы, конструкции и обеспечить их разгрузку и хранение.
7.1.2. Доустанавливать УС связанные с ЦО жителям, пожелавшим подключиться к ДС после окончания выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по настоящему договору и полного расчета по настоящему договору Заказчика, за дополнительную плату, включая плату за вызов мастера, на основании индивидуальных заявлений, во внутренней части помещений (квартир).
7.1.3. Осуществлять учет установленного оборудования и ключей после выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.1.4. Обеспечить на период выполнения работ условия, необходимые для соблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности.
7.1.5. Предоставить три ключа для коммунальных учреждений.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Оплатить предусмотренную п.2.1. с учетом 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цену Исполнителю за выполненные Работы на протяжении следующих 3-х дней с момента их принятия согласно условиям настоящего договора.
7.2.2. Обеспечить персонал Исполнителя точкой подключения (розетка) электрооборудования и свободный доступ к объекту для проведения монтажных работ.
7.2.3. Предоставить помещение для хранения материала и оборудования Исполнителя, необходимого для проведения работ, а также обеспечить полное ограничение доступа посторонних лиц к указанному помещению.
7.2.4. Провести согласования, необходимые для проведения работ Исполнителем.
7.2.5. Обеспечить хранение материала и оборудования Исполнителя в свободное время, а также собственного имущества демонтированного Исполнителем в результате проведения монтажных работ.
7.2.6. Всем жильцам подъезда и коммунальным учреждениям раздать ключи, а Исполнителю предоставить расписку об их передаче вышеуказанному кругу лиц.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае нарушения Договора Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение условий Договора, произошедшее не по их вине (умысел или неосторожность).
8.3. В случае нарушения условий настоящего Договора, Сторона, нарушившая таковые, возмещает причиненный ущерб и убытки, понесенные другой Стороной. Возмещение материального ущерба и убытков в таком случае не освобождает от выполнения обязательств по договору сторону, виновную в причинении вреда.
8.4. За нарушения срока выполнения работ по этому договору по вине Исполнителя, если его вина доказана, он несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.5. За нарушения Заказчиком п.3.2. настоящего Договора, независимо от возмещения убытков, он платит Исполнителю пеню в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Кроме того, Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по обслуживанию и ремонту ДС.
8.6. Исполнитель не несет ответственности за хранение демонтированной двери и за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен и дверного проема вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.
8.7. В случае установки УС в середине помещения, Исполнитель освобождается от ответственности за возможные частичные обрушения (выпадение отдельных фрагментов) стен вследствие работы перфоратора и другого механического действия инструментов.
8.8. В случае, если Заказчик уклоняется от принятия Работы после уведомления его Исполнителем о готовности к передаче результата работы или уклоняется подписать акт приема-передачи, и подписать договор на техническое обслуживание
установленного оборудования, Исполнитель имеет право провести отключение и/или демонтаж ЦО и УС без согласования с Заказчиком.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности решения споров возникших между сторонами в порядке, установленном п. 9.1., возникшие между сторонами споры решаются в судебном порядке согласно установленной действующим законодательством Российской Федерации.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме, скрепляются подписями сторон или их уполномоченными представителями.
10.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о намерении расторгнуть договор за 2 недели.
10.3. В случае одностороннего необоснованного отказа Заказчика от заключения договора после внесения им задатка и уже при осуществлении Исполнителем своих обязательств, предусмотренных п.п. 1.1.,1.2,7.1.1.,7.1.2., задаток остается у Исполнителя в качестве компенсации за понесенные затраты.
10.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика, возможно лишь при условии возмещения затрат понесенных Исполнителем, вследствие выполнения своих обязанностей по настоящему договору.
10.5. Стороны не несут ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение (недоснабжение, несоблюдение сроков) обязательств установленных настоящим договором, обусловленных обстоятельствами, возникшими независимо от воли и желания Сторон, негативное воздействие которых невозможно было предусмотреть или предотвратить (война, общественные волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожара, сильные снегопады и другие стихийные бедствия.)
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.7. Заказчик уведомлен о том, что Исполнитель не несет ответственности за возможные образования зазоров, возникших вследствие имеющейся неровности стен и дверных проемов. Исполнитель не выполняет работы по обрамлению откосов и стен после проведения монтажных работ.
10.8. Исполнитель имеет право привлекать подрядные организации.
10.9.Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных данных» №152-ф3.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Краморенко Александр Вячеславович
ИНН 911100011190, ОГРНИП 314910221200197
Банковские реквизиты:
Адрес для корреспонденции: 299011 г.Севастополь
ул, Костомароская 1/46 оф,37
тел: +7(978)0081940, 93-85-50
Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Монтаж — домофоны установка обслуживание модернизация: Договор на обслуживание домофона образец
ОБРАЗЕЦ . . . Блок питания домофона и электромагнитного замка. . . . При условии подписания договора технического обслуживания домофонного . . . ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА . . . Элементов крови на всех . . . Производственная характеристика учителя для мсэ образец заполнения
Догнаться , походить на карачках с сигаретой в зубах ( опять же , рассыпая по полу горящий пепел). Если понадобится разработать электронику под свою дверь — поможем , равно как и с трубками от домофона , кстати их можно сделать беспроводными: образец заявления в жилищную инспекцию на энергосбыт. Документы , разумеется , отсутствовали напрочь… Более того , на требование жильцов покинуть подъезд отвечали категорическим отказом. Это что насмешка? Если только одна я плачу по 200 руб. Если чего не работает — звоните , исправим , но за отдельную плату ( исключение гарантия). Тут делают умнее , и просто в одном из пунктов указывают что оборудование то наше , но договор на обслуживание домофоной системы. И отвечала та женщина , которой сын был живой , царю , ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: о , господин мой! отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. У вас есть два варианта: аренда ( может включать плату за установку и условия расторжения) или покупка + обслуживание.
Каждый из жильцов , кто выставляет на площадку мусор , старые вещи , мебель , оконные рамы , знает…. Жилищного кодекса Украины , заявляю свои возражения против установки домофонной системы ( требую прекратить работы по установке домофонной системы) ограничения и контроля доступа по адресу …. Но если платить всем , то денег на всех не хватит. А значит — защищайте своё жилище сами! Система видеонаблюдения , сигнализация ( Ибо « мой дом — моя крепость»! «Общественное» означает « ничьё». Но ещё лучше , приняв на грудь ( или вмазав по вене!) завалиться спать на этой самой площадке. А из этого уже и вытекает материальная ответственность за терминал перед фирмой-установщиком ( если его все-таки разбивают и повреждают , вы и должны за него платить) и ежемесячная абонентная плата. Мы стремимся к лидерству в отрасли и поддерживаем культуру лидерства в компании.
А покупал ты их по украинским законам? Или , может , по украинским законам ты их отжимал?" «В „Вечерний Харьков“ продолжают поступают жалобы на работу домофонного хозяйства после того , как его стал обслуживать КП „Харьковгорлифт“. Вводя в заблуждение потенциальных потребителей , вы подталкиваете их на нарушение ст договор на обслуживание домофона образец . Поэтому если большинство жителей многоквартирного дома решили установить охранную систему ( например , домофон), то в большинстве случаев он будет установлен
ОБРАЗЕЦ . . . Блок питания домофона и электромагнитного замка. . . . При условии подписания договора технического обслуживания домофонного . . .
Монтаж — домофоны установка обслуживание модернизация
Скажите что вы комендант дома по улице какой то ( лучше Киев чтоб наверняка), скажите что Вас интересует стоимость услуг , оборудование , и договор , чтоб подсчитать у кого выгоднее покупать услуги. Все вышеизложенное подтверждает факт того , что именно Вы ( собственник квартиры в подъезде), являетесь собственником установленного домофона! Стало быть Вам решать кому и за какие деньги его обслуживать. На вопрос « Что вы здесь делаете?!» бомжиха промямлила « Сейчас уже ухожу. О том чтобы собирать деньги по случаю поломки и речи быть не может , это весьма длительная процедура. А другая говорила: пусть же не будет ни мне , ни тебе , рубите: протокол о ликвидации юридического лица образец. Если все же отключение уже произошло , мы рекомендуем Вам незамедлительно , письменно , обратиться к отключившему с претензией о том , что данные действия являются незаконными , что Вы квалифицируете такое деяние как самоуправство , а также вымогательство денег под угрозой порчи вашего имущества. Киевского апелляционного административного суда от 28 октября 2014 г.
- ОБРАЗЕЦ . . . Блок питания домофона и электромагнитного замка. . . . При условии подписания договора технического обслуживания домофонного . . .
- Типовой договор на установку домофона. Договор № ____. ___ ______ 20__г . ООО «ДИАЛ-Сервис», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице . . .
- Обслуживание домофонов Саратов, техническое обслуживание домофонных систем. . . . Смотреть образец договора на обслуживание. ООО » ГОСТ» . . .
По всем вопросам обращайтесь в офис компании или по телефонам. Приезжай с какого хошь этажа — и дыми до рвоты! Неважно , что рядом — картонная упаковка от 29-дюймового чего-то там , авось не загорится. Вы решите отправить письмо почтой , используйте почтовые отправления с уведомлением. Для проживающих одних в квартире пенсионеров и инвалидов , стоимость обслуживания домофона составляет 200 руб. Только это должно быть на других условиях , без нарушения прав потребителей. Лепота. Предварительно можно трижды покурить , роняя горящий пепел на пол ( повезёт — и картону доляха достанется). Данная программа предусматривает замену установленного ранее вызывного блока на современный новый , который позволяет использовать бесконтактные ключи.
Киева в открытом судебном заседании рассмотрел дело № 761/19702/14-а по административному иску компании ООО „Домофоны Украины Харьков“ к городскому совету Харьковской области и КСП „Харьковгорлифт“ и принял решение иск удовлетворить. У нас поставили и все сразу на лестнице преобразилось в лучшую сторону! А 20 грн с квартиры за обслуживание , не деньги. Также уведомляю вас , что информируя потенциальных потребителей ваших услуг о законных основаниях установки при согласии 51% от общего числа совладельцев всех вспомогательных помещений и технического оборудования дома или подъезда , вы вводите их в заблуждение , так как такого закона нет
Договор на обслуживание домофона образец — Обслуживание домофонов саратов — саратов домофоны
В пользу горсовета , конечно ( «управляющего имуществом , находящимся в коммунальной собственности»). От жуликов и воров , свободно проникающих в подъезды , домофоны не спасают. Покупая в полном объеме дверь и оборудование , человек еще должен оплачивать мифическую абонплату за обслуживание которая в разы превышает реальные затраты на обслуживание куска железа не хитрым механизмом и пучком проводов. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ , подъезды и двери подъездов относятся к общему имуществу многоквартирного дома. И потребуйте немедленного обратного подключения под угрозой обращения в полицию и прокуратуру. Ими были нарисованы тематические рисунки , которые поразили своей оригинальностью , красочностью и конечно актуальной тематикой , ведь дети всегда умеют увидеть главное! 11−12 июня 2014 г. Дополнительные материалы к статье « Особенности национальной охоты на многоквартирные дома» Недостатки установки домофона в многоквартирном доме. В проекте участвовало более 13 000 участников и 150 корпоративных команд. А когда открыла документ , оказалось что на счете всего 325 руб договор на обслуживание домофона образец . Кодекса об административных правонарушениях , создавая при этом конфликтные ситуации. Скажите что вы комендант дома по улице какой то ( лучше Киев чтоб наверняка), скажите что Вас интересует стоимость услуг , оборудование , и договор , чтоб подсчитать у кого выгоднее покупать услуги. В данном случае никто не может заставить жильца согласиться на установку домофона.
А что , если он уже куда-то уехал или умер. Это проблема. Абонплату естественно имеете право брать с тех , кто желает подключиться , тоесть ставит домофон себе в квартиру. С образцом заявления на расторжение договора по техническому обслуживанию устройства замочно-переговорной связи". Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию автоматически запирающихся устройств ( АЗУ) дверей дома Это означает , что именно управляющая компания обязана обслуживать Ваш домофон и за это Вы уже заплатили. Короче не теряйте время , коньяк с конфетами и в ЖЭК. Так начинается Две структуры ( установившие домофоны частные компании и «отжавшее» в свою пользу их оборудование КП «Харьковгорлифт») сражаются за право получать деньги с жильцов. А так в тот же день выехали и отремонтировали.
Всеми руками за то , чтобы по скорее дошло до нашего « многоуважаемого» народа , что изымание абонплаты за домофон чистой воды вымогательство. В течении этого срока наш мастер проводит ежемесячные регламентные работы , благодаря которым , работа системы остается стабильной долгое время.
Слухи о том , что мусор приносят бомжи не соответствуют действительности в полной мере. Контактная информация есть на сайте , пишите , звоните , приходите на консультации , мы всегда к Вашим услугам! Материал подготовле специалистами Центра правовой поддержки « Мораль и Кодекс»
Установка домофона за и против жкхакер договор на обслуживание домофона образец
© 2010 ООО «УК «Товарищество собственников землевладений»
Договор на монтаж домофона
Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.
______________________________________________________________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Шпиль» в лице генерального директора Пеговой Н.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется оказать услуги по заданию Заказчика с использованием своих ма-териалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по изготовлению и монтажу систем доступа в помещения на объекте по адресу:________________________________________.
Технические и технологические требования к выполняемым работам должны соответствовать техническому заданию (приложение № 1), согласованному сторонами и являющемуся неотъемле-мой частью договора.
1.2 Цена работ по договору составляет _______ (__________________________________) рублей. НДС не облагается. При изменении цены договора сторонами составляется и согласуется прото-кол соглашения о договорной цене.
2.Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время проведения работ.
2.1.2. Обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным щи-там для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В.
2.1.3. Принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Подрядчика.
2.1.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1.2. настоящего договора в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Приступить к работе не позднее «__» ______________ 20__ г.
2.2.2. Изготовить и смонтировать на объекте системы контроля доступа, предусмотренные на-стоящим договором.
2.2.3. Использовать помещения, предоставленные Заказчиком, в соответствии с их назначени-ем и только в целях данной работы.
2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, кото-рые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозмож-ность ее завершения в срок.
2.2.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по тех-нике безопасности, пожарной безопасности.
3. Расчеты по договору.
3.1 Оплата по настоящему Договору производится с авансовым платежом.
3.2. Аванс в размере ________ (_________________) руб. оплачивается Заказчиком не позднее «__» __________________ 20__ г.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 5 дней после подписания акта о приемке работ по договору.
4.Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.
5.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « _ » ___________ 20__ г. (включительно)
6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения.
6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами.
7.Прочие условия.
7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава.
7.2. После подписания акта приемки выполненных работ (Приложение № 3), Подрядчик берет на себя гарантийное обслуживание смонтированного оборудования в течение одного года согласно Правилам гарантийного технического обслуживания систем ПЗУ (Приложение № 3).
7.3 Штукатурные и малярные работы, возникшие в процессе монтажа ПЗУ, выполняются силами Заказчика.
7.4. По истечении гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан производить платное техническое обслуживание системы ПЗУ по действующим расценкам ООО «Шпиль».
8.Досрочное расторжение договора.
8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по осно-ваниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским зако-нодательством
9.Арбитраж.
9.1. Все споры, касающиеся настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не-возможности соглашения дело по спору решается в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
10.Изменения.
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны партнерами.
11.Юридические адреса сторон
