Chastniimastertver.ru

Ремонт бытовой техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор поставки и установки системы видеонаблюдения

Договор поставки и установки системы видеонаблюдения

Договор подряда N ___
на выполнение работ
по установке системы видеонаблюдения

г. ________________ "___"_____________ г.

________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенном по адресу: ________________________, в том числе:
1.1.1. Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пусконаладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N ___).
1.1.2. Обучение Заказчика методам эксплуатации системы.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены Подрядчиком в течение _____ рабочих дней с момента получения Подрядчиком предоплаты.
Дата начала выполнения работ: "___"__________ ____ г.
Дата окончания выполнения работ: "___"__________ ____ г.
2.2. Срок завершения работ и сдачи результата Заказчику может быть изменен по соглашению Сторон.
2.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4. По окончании работ результат сдается Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС — _____ (__________) рублей, и включает в себя:
— стоимость оборудования системы видеонаблюдения;
— стоимость работ по поставке и монтажу оборудования;
— стоимость пусконаладочных работ на объекте;
— стоимость обучения Заказчика методам эксплуатации системы.
Стоимость каждого вида работ согласована Сторонами в Смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
3.2.1. В течение _____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере ___________________ (_________________) рублей.
3.2.2. В течение ______________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик перечисляет оставшуюся сумму в размере ______________ (_______________) рублей.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Подрядчик в течение ___ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик в течение ___ дней с момента получения Акта обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи — приемки выполненных работ.
4.4. Заказчик обязан в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее, чем через _____ (_______________) дней после окончания работ.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.
4.7. На результат работ устанавливается гарантийный срок ___________________________________.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5.5. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков в случаях, установленных ст. 397 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Читайте так же:
Установка сортировки твердых бытовых отходов

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_____________) дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.2.1. Смета (Приложение N ___).
9.2.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.
9.2.3. ________________________________________.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
____________/____________ ___________/_____________

(М.П. <1>) (М.П. <1>)

———————————
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").

Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения

ОАО «___________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________ с одной стороны , и ООО «DELTA-VIDEO.RU» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ________-___. , действующего на основании Устава , с другой стороны , вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор подряда , именуемый в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии со Спецификацией являющейся приложением № 1 к настоящему Договору, на объекте Заказчика по адресу: ______________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

Подрядчик по настоящему Договору обязуется:

Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору.

Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества.

Заказчик по настоящему Договору обязуется:

2.2.1. В течение всего срока действия Договора обеспечивать специалистам Подрядчика необходимые условия для производства Договорных работ и свободный доступ в места проведения таких работ.

Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки и изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения Договорных работ.

По окончании Договорных работ в течение 3 (трех) дней подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в порядке, установленном в п. 5 Договора.

Произвести оплату на условиях, указанных в п.3 Договора.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

За выполненные работы и поставленное оборудование, указанные в пункте 1. Настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику всего 95878.00 руб. ( Девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей. 00 копеек), в том числе НДС 18%-14625.00 руб. ( Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек.)

Читайте так же:
Mac mini a1176 установка системы

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ и оборудования по Договору, что составляет 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек ) Оставшуюся сумму 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек) Заказчик перечисляет Подрядчику не позднее пяти банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В случае необходимости и по взаимному согласию Сторон стоимость Договорных работ может быть изменена.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Пятнадцать (15) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительные , не установленные законодательством РФ санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

За несвоевременное выполнение условий настоящего Договора (п.4) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки , но не более 10% от стоимости Договора.

При нарушении сроков оплаты Договорных работ (п.3) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора с Подрядчиком в случае нарушения условия Договора , при этом компенсация производится только за фактически выполненный и принятый Заказчиком объем работ и поставленное оборудование.

Подрядчик принимает на себя выполнение гарантийных обязательств в течение 12 месяцев после даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Договор видеонаблюдение

Договор

Собственники жилых помещений многоквартирного дома по адресу: ____________________ ________________________________________, именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________________, действующего на основании Протокола общего собрания собственников жилья от _____._____.201___г. И Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,совместно в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги (далее по тексту Договора именуются Услуги) по оборудованию многоквартирного дома за счет собственных средств (инвестиций) аппаратным комплексом видеонаблюдения и регистрации видеоинформации (АК «Безопасный дом») и его подключению посредством сети Интернет к программномукомплексу «Безопасный дом», объединяемые в единый аппаратно-программный комплекс «Безопасный дом» (АПК «Безопасный дом»);- формированию видеоархива информации, получаемой АК «Безопасный дом», с предоставлением видеоархивов лицам и организациям, имеющим легитимные права на использование полученной видеоинформации (Участникам Программы «Безопасный дом». Условия размещены на сайте www.мойбезопасныйдом.рф);

— техническому обслуживанию и ремонту системы видеобезопасности и ограничения доступа (далее именуемую СВОД), состоящей из: домофонов, металлоконструкций входных групп подъездов (входных подъездных дверей), АК «Безопасный дом (системы видеорегистрации), установленных в многоквартирном доме Заказчиков в соответствии со стандартами Программы «Безопасный дом» (размещены на сайте www.arkada43.ru);

— передаче вновь установленного в рамках данного Договора оборудования в пользование Заказчикам;

— монтажу и подключению к АК «Безопасный дом» дополнительных видеокамер на основании дополнительных соглашений, заключенных Заказчиками в дополнение к настоящему Договору;

— проведению модернизации системы в целях улучшения ее эксплуатационных характеристик.

1.2. Заказчики обязуются принять и оплатить Услуги Исполнителя, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора.

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются для целей обеспечения безопасности жителей многоквартирного дома, сохранности их имущества (собственности), а также охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

1.4. Перечень работ (Услуг) по техническому обслуживанию СВОД, а также периодичность проведения указанных работ согласовывается Сторонами в Приложении No 2 к настоящему Договору.

1.5. Перечень передаваемого в пользование Заказчикам оборудования указывается Исполнителем в акте, который составляется Исполнителем. При отсутствии возможности подписания акта о передаче в пользование оборудования со стороны Заказчиков, указанный акт составляется Исполнителем в одностороннем порядке.

1.6. Отчетным периодом оказания Услуг по настоящему Договору является квартал.

  1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

12.1. Стоимость (цена) Услуг определяется Исполнителем и на дату заключения настоящего договора составляет _______________ рублей в месяц (НДС не предусмотрен), с одной квартиры. В стоимость Услуг включены работы по периодическому техническому обслуживанию и работы по устранению неисправностей, которые возникли в процессе эксплуатации оборудования СВОД. Стоимость Услуг за неполный месяц рассчитывается пропорционально фактическому периоду технического обслуживания.

2.2. Изменение стоимости Услуг устанавливаются Исполнителем с учетом уровня инфляции не чаще 1 раза в год. Стоимость Услуг определяется на дату оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя.

Отсутствие отказа в принятии изменения цены в течение 30 дней, либо оплата Услуг Заказчиком по новой цене означает согласие Сторон на изменение стоимости Услуг. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в случае несогласия с изменением цены.

2.3. Оплата Услуг производится каждым из Заказчиков не позднее 10 числа месяца, следующего за периодом оказания Услуг.

Читайте так же:
Лицензия для установки системы видеонаблюдения

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по квитанциям Исполнителя наличными денежными средствами или иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ, если иное письменно не согласовано Сторонами.

2.5. Если иное не согласовано Сторонами, расходы Исполнителя при оказании Услуг включены в их стоимость.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.

3.1.2. Установить аппаратный комплекс «Безопасный дом» (систему видеорегистрации) согласно Приложению N1.

3.1.3. В рамках оказания Услуг выполнять согласованные Сторонами в Приложении No 2 работы по техническому обслуживанию СВОД в соответствии со стандартами Программы «Безопасный дом» (размещены на сайте www.мойбезопасныйдом.рф), для обеспечения работоспособности системы.

3.1.4. Обеспечить круглосуточный сбор и архивирование видеоинформации, полученнойсистемой видеобезопасности.

3.1.5. Обеспечить хранение видеоархивов не менее 10 календарных дней за исключениемслучаев указанных в п. 3.1.6.4

3.1.6. Устранять возникшие неисправности СВОД в следующие сроки (в соответствии состандартами Программы «Безопасный дом»):

3.1.6.1. Общеподъездная неисправность, при которой система не выполняет своего предназначения по ограничению доступа посторонних лиц или препятствует выходу жителей из подъезда, или создает опасность для жизнедеятельности — не позднее следующего рабочего дня с даты приема заявки;

3.1.6.2. прочие общеподъездные неисправности, не указанные в п. 3.1.6.1., – в течение 2-х рабочих дней после их выявления при выполнении работ по техническому обслуживанию или подачи заявки Заказчиком;

3.1.6.3. неисправности, связанные с работой квартирного оборудования, — в течение 2-храбочих дней после подачи заявки или в согласованный с Заказчиком срок.

3.1.6.4. Неработоспособность, вызванная кражей частей СВОД, намеренным выводомоборудования из строя вандальными действиями третьих лиц или повреждением магистральных линий питания и связи устраняются в срок до 5-ти рабочих дней.

3.1.7. Зарегистрировать Заказчиков, на основании полученных регистрационных данных, в качестве Участников Программы «Безопасный дом», что предоставляет возможность получать доступ к видеоархивам через личный кабинет сайта мойбезопасныйдом.рф в сети Интернет на условиях, определяемых Программой «Безопасный дом» (опубликованы на сайте www.arkada43.ru);

3.1.8. Предоставлять Заказчикам доступ к видеоархиву информации, в том числе путем доступа через сайт www.arkada43.ru либо выдачи информации из видеоархива по запросу Заказчика.

3.1.9. По запросу Заказчика осуществлять консультационную помощь по удаленному получению видеоархивов с сайта www.arkada43.ru

3.1.10. Если предоставление доступа к видеоархивам обосновано произошедшим чрезвычайным происшествием, то предоставление видеоархивов осуществляется по требованию компетентного органа. Предоставление доступа к видеоархивам информации производится не более чем за 10 суток, предшествующих дате получения Исполнителем запроса.

23.1.11. По запросам Заказчиков, оказать техническую и консультационную помощь по вопросам эффективного использования СВОД.

3.2. Заказчики обязуются:

3.2.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя.

3.2.2. Предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ к месту оказания Услуг, в том числе согласовать техническое задание на размещение оборудования, в соответствии с требованиями Исполнителя.

3.2.3. Не передавать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия

3.2.4. В случае выявления неисправности СВОД, своевременно подавать Исполнителю заявки на устранение неисправностей.

3.2.5. Согласовать и предоставить Исполнителю место подходящее для размещения в многоквартирных домах принадлежащего Исполнителю АК «Безопасный дом».

3.2.6. Нести расходы на оплату электроэнергии, потребляемой СВОД как электроэнергию потребляемую оборудованием мест общего пользования.

3.2.7. Ознакомиться с правилами пользования системой видеобезопасности и ограничениядоступа.

3.2.8. Для регистрации Заказчиков в качестве Участника Программы «Безопасный дом» и получения ими доступа к видеоархивам, передать регистрационные данные для формирования учетных записей.

3.2.9. Перед получением доступа к видеоархивам принять соглашение о неразглашении информации, утвержденное Программой «Безопасный дом».

3.2.10. Не использовать полученную информацию в случае, если такое использованиепротиворечит действующему законодательству РФ.

3.3. Исполнитель вправе (но не обязан) уменьшить объем или приостановить оказание Услуг Заказчику по настоящему Договору в случае просрочки оплаты услуг 25% Заказчиков более чем на 30 дней. Оказание Услуг возобновляется на условиях дополнительно согласованных Сторонами. В случае наличия задолженности по оплате Услуг Исполнителя у какого-либо из Заказчиков, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг в отношении этого Заказчика, в том числе в части предоставления доступа к видеоархивам.

3.4. По факту оказания Услуг, Сторонами составляются соответствующие документы (акты оказанных Услуг, журналы и др.), которые подписываются представителем Исполнителя и любым из Заказчиков. В случае невозможности подписания Акта со стороны Заказчика, Исполнитель вправе составить односторонний Акт, при этом подтверждением надлежащего оказания Услуг Исполнителем является отсутствие претензий Заказчика в течение 2-х недель с даты выполнения работ (оказания Услуг).

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течении 5 лет с даты его заключения, а в части взаимных расчетов – до полного их завершения. Договор считается продленным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении за 30 календарных дней до даты его окончания. Количество продлений срока действия Договора не ограничено. В отношении подъездов многоквартирного дома, где до даты заключения настоящего Договора обязательства по техническому обслуживанию домофонного оборудование осуществляли третьи лица (подрядчики), Исполнитель вправе с согласия указанных лиц (подрядчиков), и на основании договора о совместной деятельности Исполнителя и подрядчика, оставить за подрядчиком права в части обслуживания домофонного оборудования и системы СВОД, с соблюдением условий и стандартов настоящего Договора и Программы «Безопасный дом», при этом обязательства в отношении оборудования, обслуживаемого подрядчиками, с Исполнителя снимаются.

Читайте так же:
Положение установки циркуляционного насоса в систему отопления

4.2. Условие о пятилетнем сроке действия Договора является существенным для Исполнителя.

4.3. Заказчики вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

4.4. В случае досрочного (ранее 5 летнего срока) расторжения настоящего Договора Заказчиквозмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, к которым в том числе относятся стоимость израсходованных на прокладку кабельных трасс материалов, работ по монтажу и демонтажу оборудования переданного Заказчику в пользование. Размер фактически понесенных расходов определяется Сторонами по данным Акта приема-передачи оборудования.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Заказчики с даты прекращения настоящего Договора обязуются предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ для демонтажа оборудования, переданного в пользование.

34.7. Стороны согласовали, что Услуги, оказываемые по настоящему Договору, не относятся к коммунальным или жилищным услугам, а также услугам по содержанию и ремонту общегоимущества многоквартирного дома, а являются дополнительным видом услуг, оказание которых не передается (не входит в обязанности) управляющей организации.

4.8. Подписанием настоящего Договора Заказчики подтверждают, что им предоставлена полная исчерпывающая информация о порядке оказания Услуг, выполняемых работах, об использовании результата работ, о порядке и необходимости технического обслуживания оборудования и элементов, в том числе модернизированных Исполнителем. Заказчику также предоставлена полная информация об Исполнителе, представлены необходимые документы, разъяснены права и обязанности Заказчиков в связи с заключением настоящего Договора.

4.9. Исполнитель вправе привлекать к исполнению работ или уступить права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, при этом согласием Заказчика на переуступку будет являться оплата услуг правопреемнику Исполнителя после рассылки уведомлений о переуступке, которые могут быть размещены на выставляемых для оплаты квитанциях.

4.10. Подписанием настоящего Договора Заказчики выражают свое согласие на хранение и обработку Исполнителем их персональных данных, а также получение, обработку и хранение данных полученных системой видеобезопасности. Исполнитель гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее использование только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.11. Заказчики разрешают передачу данных видеоархива уполномоченным организациям, выполняющим действия по обеспечению безопасности жизнедеятельност, осуществляющих административное управление многоквартирным домом и прочим, в целях, не противоречащих законодательству РФ.

4.12. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. При невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если онисоставлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

4.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Договор на монтаж систем видеонаблюдения, установка контроля доступа (СКУД)

готовый комплект солнечной

ООО "Век Систем Безопасности", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании приказа ______________________________ , с одной стороны и: _________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.

2.1.2. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.

2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.

2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.

2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).

2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.

2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.

Читайте так же:
Установка насоса в обратку системы отопления

2.2.4. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

3.1. Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС 20% включен в стоимость договора.

3.2. Предоплата по договору производится в размере 100% стоимости оборудования и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).

3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор

в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.

При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.

4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.

4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.

4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.

5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.

5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:

  • несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
  • неуполномоченном перемещении оборудования системы;
  • переделке оборудования системы;
  • деформации оборудования системы;
  • неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
  • обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.

7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. АРБИТРАЖ.

В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.

9.ПРИЛОЖЕНИЯ.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Продавец: ООО "ВЕК СБ"

Адрес: 143968, Московская обл, г Реутов, ул Н.А.Некрасова, 16, кв 60

Расчетный счет: 40702810602140000500

Кор. счет: 30101810145250000411

Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА

pay-ico1pay-ico2559595 pay-ico4

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия, стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики (спецификация) и комплектация поставки товара носит сугубо информационный характер и могут быть изменены продавцом без предварительного уведомления.

Апрелевка Балашиха Бронницы Верея Видное Волоколамск Воскресенск Высоковск Голицыно Дзержинский Дмитров Долгопрудный Домодедово Дрезна Дубна Егорьевск Жуковский Зарайск Звенигород Ивантеевка Истра Кашира Климовск Клин Коломна Королев Котельники Красмоармейск Красногорск Краснозаводск Краснознаменск Кубинка Куровское Ликино-Дулево Лобня Лосино-Петровский Луховицы Лыткарино Люберцы Можайск Мытищи Наро-Фоминск Ногинск Одинцово Озеры Орехово-Зуево Павловский Посад Пересвет Подольск Протвино Пушкино Пущино Раменское Реутов Рошаль Руза Сергиев Посад Серпухов Солнечногорск Старая Купавна Ступино Талдом Фрязино Химки Хотьково Черноголовка Чехов Шатура Щелково Электрогорск Электросталь Электроугли Юбилейный Яхрома Тверь Калуга Щербинка Одинцово Московская область деревня Шолохово Федоксино Ермолтно Жостово Витенево Михалево якшино Кстинино Алешино Балабаново Тучково Дорохово

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector