Chastniimastertver.ru

Ремонт бытовой техники
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на монтаж

Договор на монтаж

_________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Систем Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Китайцева Игоря Георгиевича действующего на основании Устава и Лицензии МЧС №8-2/01975 от 13.08.2010 г., с другой стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работы по монтажу и наладке ____________________, в помещениях Заказчика, по адресу: ____________.

2. Стоимость договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость настоящего Договора, определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) и составляет: ______ (______________) рублей 00 копеек. НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2., статья 346.11., п.2).

2.2. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

2.3. Стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему Договору:

— Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости материалов и 50 % стоимости работ по договору на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания средств с банковского (расчётного) счёта Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору начинаются не позднее 5 рабочих дней с момента поступления авансового платежа (при наличии необходимого оборудования на складах поставщиков) на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение ________ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности.

3.2. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба Заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего Акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора;

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: обеспечивает въезд на территорию объекта автотранспорта Исполнителя для доставки оборудования и предоставляет доступ во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования;

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного или хранящегося оборудования в размере стоимости оборудования и работ по его восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.2. Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель.

5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты (платежа) по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Исполнитель направляет письменное требование Заказчику. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Заказчик направляет письменное требование Исполнителю. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной. При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора.

Читайте так же:
Установка системы mac os lion

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ.

7. Дополнительные условия

7.1. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.2. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

Обсуждение договора на установку видеонаблюдения в многоквартирном доме

Для обсуждения договора на установку видеонаблюдения нелишним будет понимать стоимость оборудования и работы по его установке, пример расчёта здесь (обеспечивает запись видео в разрешении 1920х1080, оборудование — Hikvision).

Прокомментирую попавший в руки договор ООО «ДВС Техно Про» на оказание услуг по созданию системы наружной видеорегистрации предусматривающий установку 7 видеокамер.

Зоны обзора камер видеонаблюдения в многоквартирном доме

Зоны обзора камер видеонаблюдения в многоквартирном доме

Как заключается договор

Сотрудники компании ходят по квартирам многоквартирного дома и предлагают установить систему безопасности с круглосуточной видеозаписью придомовой территории и входной группы, при рассказе опираются и показывают такой лист.

Инфо о системе безопасности от ДВС Техно

Информация о системе безопасности

Специалист пришедший ко мне акцентировал внимание на наблюдении за детской площадкой (увидел детей), предлагал скидку, просил сообщить как зовут собственника квартиры (вижу, что в его списке уже есть около 6 человек), упоминал ЖЭС, сообщал о наличии лицензии МВД.

Бумаги забрал, обещал ознакомится с договором и сообщить о решении по телефону. Ничего не подписывал (и никому не советую).

Договор на установку видеонаблюдения

Договор на установку видеонаблюдения оказывается даже не договором на систему безопасности. Превратился в услугу по созданию системы наружной видеорегистрации и хранения информации, применяемой отдельно от других технических средств физическими лицами для личных целей.

Договор на оказание услуг по созданию системы наружной видеорегистрации Договор на оказание услуг по созданию системы наружной видеорегистрации, лист 1 Договор на оказание услуг по созданию системы наружной видеорегистрации Договор на оказание услуг по созданию системы наружной видеорегистрации, лист 2

Первое на что сразу стоит обратить внимание — изменение наименование системы, указание того, что система предназначена для личных целей — это успешная попытка уйти от исполнения лицензионных требований Указа Президента РБ от 01.09.2010 №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» в ред. от 20.10.2016:

Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами Республики Беларусь и иностранными организациями в соответствии с законодательством, регулирующим охранную деятельность в Республике Беларусь (не распространяется на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание средств охраны индивидуального пользования)

Таким образом, изменив предмет договора ООО «ДВС Техно Про» исключило (на будущее) основание для лишения себя лицензии. Проверяющие просто не захотят возится с претензиями (разве, что их наберётся много) и дадут (мне дали) отписку:

В ходе проведения проверки, доводы указанные в Вашем заявлении, не нашли своего подтверждения. Фактов, указывающих о совершении в отношении Вас противоправных действий, не получено. Проверка по Вашему заявлению прекращена. Данное решение Вы вправе обжаловать в ГУВД Мингорисполкома (г. Минск, пер. Добромысленский, 5).

Второе — общая стоимость услуг не делится на количества заказчиков (собственников квартир), она фиксированная — 81 рубль (обязательный взнос) + 2,69 рубля ежемесячно.

Оборудования (для 4 подъездов — 4 камеры) и работы по его установке оплатит (1642,9 рубля / 81 = 20,2) 21 собственник.

Читайте так же:
Установка сигнализации на квартиру юао

Третье — оборудование оплатят собственники квартир, но принадлежать оно будет ООО «ДВС Техно Про» которое и будет начислять на него амортизацию.

Четвертое — в договоре не указан срок амортизации оборудования (год, два), определяется исполнителем (ООО «ДВС Техно Про») на основании рекомендаций заводов-производителей.

Пятое — информировать о неисправностях оборудования должен заказчик.

Список можно продолжить — приведённые характеристики камер позволяют установить оборудование из наинизшего ценового диапазона, никак не отражены сроки предоставления видеозаписей, выполнение работ по обслуживанию не подлежит проверке (верим на слово), работы выполняются не собственными силами (ответственность размывается).

Директор ООО «ДВС Техно Про» каждый договор не подписывает, используется факсимильная подпись (так их много).

Ответы установщиков видеонаблюдения на претензии

Ниже приведу цитаты из ответов руководителей организаций занимающейся установкой видеонаблюдения в жилых домах опубликованные на сайтах — tut.by и onliner.by.

— Часто нам дают рекомендации ЖКХ, милиция, — рассказывает директор. — Нередко люди сами собирались, шли и просили, чтобы им поставили камеры. Чаще всего мы устанавливаем камеры в домах, где много квартир.

— Раньше была система, что если 50% жильцов +1 согласны на услугу, все остальные тоже должны были платить за нее. Теперь по закону люди этого делать не обязаны. Многие этого не знают и думают, что их принудительно заставят за что-то платить.

— Когда мои сотрудники проходят по дому с предложениями о заключении договора, я никак не могу их контролировать, кроме как повторным обзвоном клиентов. Что они там говорят — мне неизвестно.

— Иски в суд были на старте этой организации. Причина банальна — надо внимательно читать договор. Еще одна причина — наши юристы не совсем правильно составили договор, а я его прочитал, видимо, так же — наискосок. Потом с опытом договор менялся.

— Мы получали опыт и теперь понимаем, как правильно работать. Мы всегда действовали по закону.

Как видно организации занимающиеся установкой видеонаблюдения в многоквартирных домах уделяют особое внимание договору, постоянно его совершенствуют:

Уловки здесь не было — было некое нарушение логики с нашей стороны. Я честно не понимал: человек же читает договор, может позвонить — все просто. Почему камера должна быть именно на вашем подъезде — я не знаю.

За несколько лет работы компания успела сменить несколько названий. Сколько у них имен — пользователи давно запутались. Когда-то компания именовала себя «Белохрангарантом», потом трансформировалась в «НВА-Системы». В один список форумчане ставят еще и «Ультратекс», «Белохранспектр» и «Стройкомбел»

Стоимость обслуживания

При заключении договоров, аналогичных приведённому выше:

  1. Жильцы платят за оборудование которое им принадлежать не будет;
  2. Качество услуги (расстановка видеокамер), возможность получения видеозаписей не идёт ни в какое сравнение с тем, что может реализовать товарищество собственников за меньшие деньги;
  3. стоимость обслуживания видеонаблюдения в случае заключения договоров с каждым жильцом в сравнении со стоимостью обслуживания при заключении договора с товариществом собственников многократно возрастает (сравнение здесь).

Стоимость обслуживания 7 камер — 10 656,36 руб. в год (договора заключены с 299 жильцами)
Стоимость обслуживания 21 камеры — 766,08 руб. в год

Качество услуги

На примере работы ООО «ДВС Техно Про», ООО «Стройкомбел», ООО «НВА-Системы», видно как организации зарабатывают продавая видеонаблюдение как услугу — заказчики оплачивают стоимость оборудования, безвозмездно передают его ООО «ДВС Техно Про», оплачивают стоимость работ, потом каждый месяц платят за обслуживание, непонятно в какие сроки получают (если получают видео).

Пошел в РСЦ и попросил расторгнуть договор. Там мне пообещали исключить плату из жировки и, конечно, сообщили, что я не один такой — жалоб на них очень много.

Скриншот с камеры представленный ООО «НВА-Системы» в ответ на запрос Onliner.by (все запросы удовлетворены не были).

Скриншот с камеры видеонаблюдения Скриншот с камеры видеонаблюдения. Источник — onliner.by

Как и советует учредитель ООО «НВА-Системы» — внимательно читайте договор.

Вот лично от меня просьба донести до общественности: люди, внимательно читайте договор, — перехватывает учредитель

Советы

Советы от читателя (опубликованы в комментариях ниже):

  1. Если Ваша цель как можно меньше телодвижений — обращаетесь в РСЦ (устно лично, письменно лично или по почте, через электронную форму на сайте РСЦ — на Ваш выбор) и просите больше Вам в «жировку» эту дополнительную услугу не включать. Всё! Судиться с Вами никто не будет, судя по всему…
  2. если Вы мстительны и в договоре не Ваша подпись, помимо п.1, пишете мошенникам; уведомляете, что Вы ничего не подписывали, требуете вернуть деньги и принять меры, чтобы в «жировке» ничего не было; когда в «жировке» все будет по-прежнему, обращаетесь в административную комиссию исполкома для привлечения руководителя мошенников к ответственности по ст.11.83 КоАП Республики Беларусь и в суд для возврата уплаченного…
  3. если Вы собственник (наниматель) и подписали договор — сами дурите себе голову вариантами, что же Вам делать и читайте ГК, ГПК, КоАП, ПИКоАП, УК и УПК.
  4. Если вам предлагают подписать задним числом договор, см. комментарий ниже ↓.
  5. Примеры заявлений для различных случаев ниже ↓.
Читайте так же:
Бытовые установки озонирования воды

Товарищи, вопросы к статьям отправляйте в Telegram. Отвечаю оперативно. Бывают форс-мажоры, но ответ в любом случае гарантирую.

Денис Маркевич – проектирую слаботочные системы более 12 лет. Хобби – блогинг, бег, велосипед. В блоге делюсь опытом, отвечаю на вопросы.

В идеале, чтобы не тратить деньги зря вы должны знать порядок цен на комплекты видеонаблюдения, понимать от.

Выбор организации-установщика системы видеонаблюдения

В настоящий момент в установке видеонаблюдения сложностей нет, специалистов достаточно, выбирайте.

Установка видеонаблюдения в Минске — ipvision.by

Когда нужна установка видеонаблюдения в Минске и окрестностях, то объясняю, что монтажом, наладкой не.

Проектирую слаботочные системы более 15 лет, хобби – бег во всю мощь. Вопросы к статьям оставляйте в комментариях, ответ придёт, в том числе, на ваш E-mail

Система видеонаблюдения: как учитывать в организациях бюджетной сферы

Система видеонаблюдения: как учитывать в организациях бюджетной сферы

Во многих учреждениях бюджетной сферы установлены системы видеонаблюдения. Но вопрос их учета до сих пор остается актуальным. Дело в том, что единого «рецепта» по их учету просто не существует. В каждом случае необходимо учесть все нюансы установки такой системы. В нормативных актах по бухучету система видеонаблюдения относится к единым функционирующим системам, так же как и охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система контроля доступа.

В статье мы рассмотрим возможные варианты организации учета единых функционирующих систем, установленных по договору на монтаж из материалов исполнителя, на примере системы видеонаблюдения.

Что такое система видеонаблюдения?

Система видеонаблюдения, как правило, включает в себя такие составляющие, как внутренние и уличные видеокамеры, видеорегистраторы, коммутаторы, жесткие диски, мониторы, источники бесперебойного питания, а также расходные материалы, например, кабели, держатели, кабель каналы, блоки розеток. Однако в некоторых случаях состав и устройство системы видеонаблюдения могут быть гораздо сложнее.

Именно из-за различного перечня составляющих в каждом конкретном случае должностным лицам учреждения приходится принимать решение о том или ином варианте учета установленной системы. Напомним, что такая обязанность возложена на членов комиссии по поступлению и выбытию активов согласно п. 34 Инструкции, утв. Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее — Инструкция № 157н).

Для того, чтобы принять правильное решение, в состав комиссии по поступлению и выбытию активов должны входить сотрудники, обладающие специальными техническими знаниями. Также специалисты в соответствующей области могут быть приглашены к работе в комиссии добровольно или за плату.

От чего зависит вариант учета системы?

Как мы уже сказали, комплектация системы может быть достаточно разнообразна. Оценив ее состав, членам комиссии по поступлению и выбытию активов нужно будет решить, есть ли среди составляющего оборудования объекты, которые могут быть приняты к учету в качестве основных средств. В то время как сама единая функционирующая система отдельным основным средством не является и учитывается в составе здания. Это следует из п. 45 Инструкции № 157н.

Обратите внимание: чтобы объект мог быть принят на учет в качестве основного средства, необходимо, чтобы он отвечал критериям, сформулированным в п. п. 38, 39, 45 Инструкции № 157н, п. п. 7, 8 Федерального стандарта «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее — федеральный стандарт «Основные средства»).

Таким образом, уже на этапе анализа перечня составляющих единой функционирующей системы ее учет может быть организован двумя способами:

  1. Если система содержит элементы, которые могут быть приняты к учету в качестве основных средств, то они учитываются на соответствующем счете 101 00 «Основные средства», а остальные расходы списываются на финансовый результат текущего года (в дебет счета 401 20 «Расходы текущего финансового года» или счета 109 00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»).
    Отметим, что объекты, признаваемые основными средствами, могут учитываться не только пообъектно, но и в комплексе (например, 1 объект — комплекс видеокамер, смотрите также Письмо Минфина России от 29.01.2019 № 02-06-10/5107).
  2. Если в системе нет элементов, удовлетворяющих критериям отнесения к основным средствам, то все расходы списываются на финансовый результат текущего года (в дебет счета 401 20 «Расходы текущего финансового года» или счета 109 00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»).
    Как правило, именно система видеонаблюдения имеет элементы, которые могут быть учтены в качестве основных средств. К примеру, на счете 101 34 «Машины и оборудование — иное движимое имущество учреждения» могут отражаться видеокамеры, мониторы (смотрите также Письмо Минфина России от 20.07.2016 № 02-07-10/42570). В других единых функционирующих системах таких элементов может и не оказаться.
Читайте так же:
Машинист насосной установки техника безопасности

Кроме того, может быть ситуация, при которой система видеонаблюдения была установлена в здании при его строительстве и ее стоимость уже включена в первоначальную стоимость здания. Тогда отдельно в учете такая система не отражается.

Несмотря на изложенное выше, нельзя не сказать, что специалисты Минфина России предусматривают учет единой функционирующей системы как одного объекта основного средства (Письмо Минфина России от 16.05.2019 № 02-05-10/35563). Однако судебная практика показывает, что такой вариант учета нередко вызывает претензии контролирующих органов.

Как выбрать КОСГУ и КВР при учете системы?

При выборе КВР и КОСГУ при учете системы также возможны варианты, так как приобретена она может быть при различных обстоятельствах. Например, договор на монтаж из материалов подрядчика системы видеонаблюдения может быть заключен самостоятельно. Также система видеонаблюдения может монтироваться в рамках проведения капитального ремонта или строительства (реконструкции) здания.

При выборе КВР важное значение играет то, при каких обстоятельствах монтируется система. Например, является ли монтаж системы самостоятельным фактом хозяйственной жизни или он осуществляется в рамках определенных мероприятий: капремонта или строительства (реконструкции). При этом то, как система будет учитываться, при выборе КВР роли не играет — эти обстоятельства будут важны при выборе кода КОСГУ.

Перечислим КВР и коды КОСГУ для названных ситуаций.

  • 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», если заключен отдельный договор на монтаж системы из материалов исполнителя. При этом, если речь идет о казенных учреждениях или органах власти (местного самоуправления), система не должна относиться к сфере информационно-коммуникационных технологий;
  • 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», если заключен отдельный договор на монтаж системы из материалов исполнителя. При этом, если речь идет о казенных учреждениях или органах власти (местного самоуправления), система должна относиться к сфере информационно-коммуникационных технологий. КВР 242 не применяется бюджетными и автономными учреждениями;
  • 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», если система монтируется в рамках капремонта;
  • 407 «Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями», если система монтируется в бюджетном или автономном учреждении в рамках строительства (реконструкции) здания;
  • 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», если система монтируется казенным учреждением (органом власти или местного самоуправления) в рамках строительства (реконструкции).
  1. Из системы можно выделить объекты, относящиеся к основным средствам. Остальные затраты относятся на финансовый результат текущего финансового года.
    Так как не все затраты на монтаж системы будут относиться на счет 106 01 «Вложения в основные средства», а только те, которые формируют стоимость основных средств, расходы на монтаж системы отражаются по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ. Также при таких условиях может быть применена и подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ, если монтаж системы осуществляется не по самостоятельно заключенному договору, а в рамках ремонтных работ и включен в общий акт.
  2. Из системы нельзя выделить объекты, относящиеся к основным средствам. Все расходы списываются на финансовый результат текущего года.
    При таких условиях все расходы списываются на финансовый результат текущего года по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.
  3. Система монтируется при строительстве (реконструкции).
    В такой ситуации стоимость системы учитывается в стоимости здания (увеличивает ее). Иными словами можно говорить о капвложениях. Следовательно, расходы относятся на подстатью 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» КОСГУ.
  4. В учреждении принято решение об учете системы, как основного средства.
    Если комиссия по поступлению и выбытию активов принимает решение, что смонтированная система — это основное средство, то расходы относятся на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.
Читайте так же:
Приточно вытяжные установки systemair бытовые

Пример принятия к учету системы видеонаблюдения

Бюджетное учреждение за счет средств приносящей доход деятельности заключило договор на монтаж системы видеонаблюдения из материалов подрядчика-коммерческой организации. Комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов принято решение о том, что камеры будут учитываться комплексом основных средств. Затраты на монтаж системы будут списаны на финансовый результат текущего года.

В бухгалтерском учете бюджетного учреждения отразятся следующие записи:

  1. Расходы в части камер — комплекса основных средств, отнесены на формирование их первоначальной стоимости:
    Дебет 2 106 31 310 Кредит 2 302 26 734;
  2. Камеры — комплекс основных средств, приняты к учету в качестве основного средства:
    Дебет 2 101 34 310 Кредит 2 106 31 310;
  3. Расходы по монтажу системы списаны на финансовый результат:
    Дебет 2 401 20 226 (2 109 ХХ 226) Кредит 2 302 26 734;
  4. Подрядчику оплачены работы по монтажу системы:
    Дебет 2 302 26 834 Кредит 2 201 11 610,
    увеличение забалансового счета 18 (244 КВР; 226 КОСГУ).

___________________________
*(1) КВР выбираются согласно положениям Порядка № 85н, утв. Приказом Минфина России от 06.06.2019.
*(2) Коды КОСГУ выбираются согласно положениям Порядка № 209, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017, а также согласно разъяснениям, данным в Письме Минфина России от 21.06.2019 № 02-08-10/46506.

Видеонаблюдение в каждый дом

Защитите свою квартиру от посягательств злоумышленников с помощью наружного и внутреннего наблюдения.

Охрана имущества

Приглядывайте за сохранностью имущества на вашем домовом участке. Систему видеонаблюдения можно также установить на ворота и в гараж.

Контроль за безопасностью вашего дома

Где бы вы ни находились, вы всегда можете узнать, что происходит дома в настоящий момент на экране смартфона.

Наблюдение за рабочим персоналом

Проследите за добросовестным выполнением наемных работ на вашем участке, будь это стройка, ремонт или огородничество.

Обеспечение порядка в подъезде

Сохраните ваш подъезд в чистоте и целостности. Видеокамера на лестничной клетке дисциплинирует нерадивых соседей и гостей дома.

Забота о детях и пожилых родителях

Следите за безопасностью близких, пока вас нет рядом. Убедившись, что с ними все в порядке, вы будете спокойны.

Тарифы

Выберите наиболее подходящий вам тариф. Вы можете выбрать разное количество дней хранения архива для каждой камеры. В стоимость также включено обслуживание системы видеонаблюдения.

Хотите установить видеонаблюдение или уточнить условия?

Оставьте свой номер телефона, мы обязательно перезвоним в ближайшее время и ответим на любые вопросы.

Как посмотреть записи с камер видео­наблюдения?

Для вашего удобства мы сделали так, чтобы вы могли следить за своим домом с компьютера, смартфона и даже на ТВ‑приставке ISbox.

Смартфон

Смартфон

Компьютер

Компьютер

ТВ-приставка

ТВ‑приставка
Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»

Самый быстрый доступ к камерам видеонаблюдения. Откройте приложение на своем смартфоне и перейдите в раздел «Улицы Онлайн». Здесь вы можете просматривать видео с ваших камер в режиме онлайн и в записи.

Портал видеонаблюдения

Просматривайте видео из вашего дома в прямом эфире и в записи на официальном сайте видеонаблюдения cams.is74.ru. Выбирайте необходимый промежуток времени и загружайте файлы на свой компьютер или ноутбук.

Приставка ISbox

Присматривайте за своими детьми или пожилыми родителями на большом экране телевизора, подключенного к приставке ISbox. Вы также можете просматривать записи и в архиве, выбрав нужный промежуток времени.

Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»

Одно приложение — много пользы! Оплачивайте услуги Интернета и ТВ, обращайтесь в техподдержку и вызывайте мастеров по ремонту техники с приложением «Интерсвязь. Умный город».

Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»

FAQ. Часто задаваемые вопросы

Видеонаблюдение от Интерсвязи

Это грамотный монтаж оборудования, своевременное обслуживание и надежность систем видеонаблюдения. Данные надежно защищены на наших серверах, поэтому злоумышленники не смогут их повредить. Мы стремимся предоставлять только качественные услуги нашим пользователям, поэтому наша техническая поддержка работает круглосуточно!

Форма обратной связи

У вас есть вопросы или вы хотите подключиться? Оставьте свой номер телефона и комментарий к заявке. Мы перезвоним в ближайшее время!

Мы всегда на связи

Сообщая свои персональные данные , даю согласие

Спасибо, заявка принята.

Мы используем ваши cookies, данные об IP-адресе и местоположении, чтобы сайт был для вас удобным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector